1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Dienstleistungen der DAWEISS Malergeschäft GmbH, Espelweg 1b, 8308 Illnau-Effretikon (nachfolgend „Auftragnehmer“).

Sie gelten für Privat- und Geschäftskunden (B2C und B2B) und für alle Leistungen innerhalb der Schweiz, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.

Abweichende Bedingungen des Kunden finden keine Anwendung, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt werden.

2. Leistungen

Der Auftragnehmer erbringt insbesondere folgende Dienstleistungen:

• Malerarbeiten innen und aussen
• Gipserarbeiten
• Renovationen und Sanierungen
• Beratung und Farbkonzepte
• Dekorative Arbeiten, insbesondere Stucco Veneziano

Die Leistungen werden in der Regel vor Ort beim Kunden erbracht.

3. Offerten und Richtofferten

3.1 Offerten

Offerten sind grundsätzlich kostenlos.
Sofern nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet, gelten Offerten als unverbindlich.

3.2 Richtofferten / Online-Formulare

Über Online-Formulare (z. B. Richtofferten) berechnete Preise dienen ausschliesslich als unverbindliche Kostenschätzung.
Sie stellen kein verbindliches Angebot und keinen Vertragsabschluss dar.

Abweichungen aufgrund von:

• Besichtigung vor Ort
• tatsächlichem Arbeitsaufwand
• Untergrundbeschaffenheit
• Zusatzwünschen

bleiben ausdrücklich vorbehalten.

3.3 Gültigkeit

Die Gültigkeit einer Offerte richtet sich nach den Angaben auf der jeweiligen Offerte.

4. Vertragsabschluss

Ein Vertrag kommt zustande durch:

• schriftliche Auftragsbestätigung
• Bestätigung per E-Mail
• oder durch Beginn der Arbeiten

Spätestens mit Arbeitsbeginn gelten Offerte und AGB als akzeptiert.

5. Preise und Zahlungsbedingungen

5.1 Preise

Die Abrechnung erfolgt je nach Vereinbarung:

• nach Richtpreis
• nach Stundenansatz
• oder als Kombination daraus

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF), exkl. MwSt., sofern nicht anders angegeben.

5.2 Zahlungsmodalitäten

Je nach Auftrag sind möglich:

• Rechnung
• Barzahlung
• Vorauszahlung
• Teilzahlungen
• Anzahlung (z. B. 30 %)

5.3 Zahlungsfrist

Rechnungen sind innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar.

5.4 Zahlungsverzug

Bei Zahlungsverzug können Mahngebühren erhoben werden. Weitere gesetzliche Rechte bleiben vorbehalten.

6. Termine und Ausführung

Termine gelten grundsätzlich als Richttermine.
Witterungsbedingte Verzögerungen, Lieferengpässe, Krankheit oder höhere Gewalt berechtigen den Auftragnehmer zu Terminverschiebungen ohne Schadenersatzpflicht.

7. Mitwirkungspflichten des Kunden

Der Kunde verpflichtet sich insbesondere:

• den Zugang zu den Arbeitsräumen zu ermöglichen
• Strom und Wasser bereitzustellen
• Arbeitsflächen freizuräumen
• Parkmöglichkeiten bereitzustellen

Verzögerungen aufgrund fehlender Mitwirkung gehen zu Lasten des Kunden.

8. Abnahme und Mängelrüge

Die Abnahme erfolgt automatisch mit Fertigstellung der Arbeiten.

Mängel sind dem Auftragnehmer innert 10 Tagen nach Fertigstellung schriftlich zu melden.
Nach Ablauf dieser Frist gelten die Arbeiten als genehmigt.

9. Haftung und Gewährleistung

Die Haftung richtet sich nach den zwingenden Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts.

Eine Haftung für:

• bestehende Untergründe
• Altbausubstanz
• bauseitige Vorleistungen Dritter

wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

10. Rücktritt und Kündigung

10.1 Rücktritt vor Arbeitsbeginn

Ein Rücktritt vor Arbeitsbeginn ist nur gegen Ersatz der bereits entstandenen Kosten zulässig.

10.2 Kündigung während der Arbeiten

Eine Kündigung während der Ausführung richtet sich nach den Bestimmungen des Obligationenrechts (OR).

11. Material und Eigentumsvorbehalt

Geliefertes Material bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.

12. Elektronische Kommunikation

Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Kommunikation mit dem Kunden per:

• E-Mail
• Online-Formular
• PDF-Dokument

abzuwickeln. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden.

13. Datenschutz

Die Bearbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäss der Datenschutzerklärung des Auftragnehmers sowie nach dem revidierten Datenschutzgesetz (revDSG).

14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht.
Gerichtsstand ist Illnau-Effretikon, soweit gesetzlich zulässig.

15. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.